Ticari Satış Sözleşmesi
1. TARAFLAR
İşbu Ticari Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), [SÖZLEŞME TARİHİ] tarihinde, aşağıda bilgileri yer alan taraflar arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ("TBK") hükümleri uyarınca akdedilmiştir:
SATICI:
*Ticaret Unvanı: [SATICI TİCARET UNVANI]
*Adres: [SATICI ADRESİ]
*Vergi Dairesi ve No: [SATICI VERGİ DAİRESİ] / [SATICI VERGİ KİMLİK NO]
*MERSİS No: [SATICI MERSİS NO]
*KEP Adresi: [SATICI KEP ADRESİ]
*İletişim / E-posta: [SATICI TELEFON / E-POSTA]
ALICI:
*Ticaret Unvanı: [ALICI TİCARET UNVANI]
*Adres: [ALICI ADRESİ]
*Vergi Dairesi ve No: [ALICI VERGİ DAİRESİ] / [ALICI VERGİ KİMLİK NO]
*MERSİS No: [ALICI MERSİS NO]
*KEP Adresi: [ALICI KEP ADRESİ]
*İletişim / E-posta: [ALICI TELEFON / E-POSTA]
Satıcı ve Alıcı bundan böyle tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. Taraflar, tacir sıfatını haiz olduklarını ve Sözleşme konusunun her iki tarafın ticari işletmesini doğrudan ilgilendirdiğini beyan ve kabul ederler.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme'nin konusu; Satıcı mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan, Sözleşme'nin 3. maddesinde ve/veya eki niteliğindeki teknik şartnamede türü, miktarı, teknik ve fiziksel özellikleri belirtilen malların ("Mal/Mallar") mülkiyet ve zilyetliğinin Alıcı'ya devredilerek teslim edilmesi ile Alıcı tarafından kararlaştırılan satış bedelinin Satıcı'ya ödenmesine ilişkin Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. SATIŞA KONU MAL, NİTELİKLERİ VE KABUL EDİLEBİLİRLİK
Satışa konu Mal/Malların cinsi, markası, modeli, miktarı, birim fiyatı ve ayırt edici teknik nitelikleri şunlardır:
*Malın Tanımı / Cinsi: [MALIN TANIMI VE CİNSİ]
*Marka / Model / Seri No: [MARKA / MODEL / SERİ-ŞASİ NO]
*Teknik Özellikleri ve Kapasitesi: [TEKNİK ÖZELLİKLER / PERFORMANS / KAPASİTE]
*Miktarı / Ölçü Birimi: [MİKTAR VE ÖLÇÜ BİRİMİ]
Satıcı, teslim edilecek Malların Sözleşme’de ve varsa onaylanmış numune, katalog, proje veya teknik şartnamede kararlaştırılan özelliklere, kullanım amacına ve beklenen faydayı sağlamaya elverişli olacağını taahhüt eder.
4. SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI
Satış Bedeli: İşbu Sözleşme konusu Malların toplam satış bedeli KDV hariç/dahil [TUTAR RAKAMLA] [PARA BİRİMİ] ([TUTAR YAZIYLA] [PARA BİRİMİ])'dir. KDV ve yasal fonlar mevzuat uyarınca faturada ayrıca gösterilir.
Ödeme Takvimi ve Yöntemi:
*Avans / Ön Ödeme: [AVANS TUTARI / ORANI VEYA YOKTUR], Sözleşme imza tarihinde Satıcı'nın banka hesabına ödenecektir.
*Bakiye Bedel: Bakiye tutar olan [BAKİYE TUTAR], Malların teslim ve kabul edilmesini ve faturanın tebliğini müteakip en geç [VADE / GÜN SAYISI / ÖDEME TARİHİ] tarihine kadar ödenecektir.
*Ödeme Şekli: Ödemeler, Satıcı’nın aşağıda belirtilen banka hesabına havale/EFT yoluyla [veya Çek / Akreditif / Diğer: BELİRTİNİZ] ile ifa edilecektir:
*Banka / Şube: [BANKA VE ŞUBE ADI]
*Hesap Sahibi: [HESAP SAHİBİ TİCARET UNVANI]
*IBAN: [IBAN NUMARASI]
5. TESLİMAT KOŞULLARI, HASARIN GEÇİŞİ VE EKSİK İFA
Teslim Yeri ve Tarihi: Mallar, en geç [.../.../20..] tarihine kadar Satıcı tarafından [TESLİMAT ADRESİ] adresinde Alıcı’nın yetkili temsilcisine teslim edilecektir. Taşıma, nakliye, sigorta ve gümrük giderleri [SATICI'YA / ALICI'YA] aittir.
Eksik İfa: Sözleşme'de teslimi taahhüt edilen Malların veya tamamlayıcı parça ve aksesuarlarının bir kısmının teslim edilmemesi TBK m. 112 çerçevesinde eksik ifa oluşturur. Alıcı, teslim tutanağına ihtirazi kayıt düşerek eksik kısımların derhal tamamlanmasını veya eksik kısma tekabül eden bedelin mahsubunu talep edebilir.
Yarar ve Hasarın Geçişi: Mallara ilişkin yarar ve hasar, zilyetliğin teslim-tesellüm tutanağı veya sevk irsaliyesi ile Alıcı’ya fiilen devredildiği ana kadar Satıcı’ya aittir; teslim anı itibarıyla Alıcı’ya geçer.
6. MUAYENE VE AYIP İHBARI USULÜ
Taraflar tacir olup, ayıp inceleme ve ihbar süreleri bakımından TTK m. 23/1-(c) ve TBK m. 223 hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler:
Açık Ayıplar: Malın teslimi sırasında gözle görülür, olağan kontrolle açıkça belli olan ayıpları (ambalaj hasarı, ezik, kırık, açık eksiklik veya nitelik sapması vb.) Alıcı, teslim tarihinden itibaren 2 (iki) gün içinde Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
Olağan Muayeneyle Anlaşılabilen Ayıplar: Teslim anında açıkça belli olmayan ancak olağan bir gözden geçirme ve teknik muayeneyle anlaşılabilecek ayıplar bakımından Alıcı, Malları teslim aldığı tarihten itibaren 8 (sekiz) gün içinde muayene etmek veya ettirmek ve ayıp tespit edilmesi halinde bu süre içinde Satıcı’ya ihbarda bulunmak zorundadır.
Gizli Ayıplar: Olağan bir inceleme ile tespit edilemeyen, kullanımla veya zamanla ortaya çıkan gizli ayıpların varlığı halinde Alıcı, ayıbı öğrendiği veya öğrenebileceği andan itibaren derhal (gecikmeksizin) durumu Satıcı’ya bildirecektir.
İhbarın Şekli: Tacirler arası bildirim zorunluluğu (TTK m. 18/3) uyarınca tüm ayıp ihbarları; noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi üzerinden yapılacaktır. Telefon görüşmesi, yetkisiz sözlü beyanlar veya süresinde tevsik edilemeyen kayıtlar geçerli ihbar teşkil etmez; ancak yetkili servis formları ve taraflarca imzalanmış hasar tespit tutanakları ispat vasıtası olarak saklanır.
7. TARAFLARIN TEMERRÜDÜ VE GECİKME CEZASI
Teslimde Gecikme: Satıcı, Malları kararlaştırılan tarihte teslim etmezse temerrüde düşer. Alıcı'nın TBK m. 123-125 uyarınca seçimlik hakları saklı kalmak üzere, gecikilen her gün için Satıcı, geciken Mal bedelinin %[GECİKME CEZASI ORANI - ÖRN: %0,1]'i oranında cezai şartı gecikme bedeli olarak Alıcı'ya ödemeyi kabul eder. Gecikmenin [GÜN SAYISI] günü aşması halinde Alıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Ödemede Gecikme: Alıcı, satış bedelini vadesinde ödemezse ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. Temerrüt tarihinden itibaren vadesinde ödenmeyen tutara ticari işlerde uygulanan yıllık avans faizi [veya TARAFLARCA BELİRLENEN ORAN: %...] işletilir.
8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİ
İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşme'nin uygulanmasından, yorumlanmasından veya feshinden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde HMK m. 17 uyarınca [YETKİLİ MAHKEME YERİ, ÖRN: İSTANBUL (ÇAĞLAYAN)] Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK VE İMZA
Toplam 9 (dokuz) maddeden ve [... Adet] ekten ibaret olan işbu Sözleşme, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından incelenmiş, mutabık kalınarak [.../.../20..] tarihinde [NÜSHA SAYISI] asıl nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.
SATICI
[SATICI TİCARET UNVANI]
Temsile Yetkili İsim / İmza:
Kaşe / İmza:
ALICI
[ALICI TİCARET UNVANI]
Temsile Yetkili İsim / İmza:
Kaşe / İmza:
